חברת Haskoninghv ההולנדית, העוסקת בתכנון הנדסי, תובעת 33.2 מיליון מחברת נת"ע, המקימה את הרכבת הקלה בגוש-דן. התביעה הוגשה (26.5.21) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

בתביעה נאמר כי התובעת ןהחברה הקנדית IBI GROUP (אשר אף היא הגישה תביעה כנגד נת"ע) ביצעו עבודות בעשר תחנות תת-קרקעיות בקו האדום של הרכבת הקלה. לאחר למעלה מארבע שנים של קונספט תכנוני מסוים ועבודות בהתאם לו, החליטה נת"ע לשנות את אותו הקונספט, ושינויים אלה חייבו את התובעת לבצע שינויים מהותיים על כל העלויות הכרוכות בכך, בהן נשאה. לטענתה, היא ביצעה את כל העבודות שהוטלו עליה ונת"ע כבר משתמשת בתוצרי עבודתה, אך זו נותרה חייבת לה את סכום התביעה - הנובע בעיקרו מן השינוים שהוזכרו.

בין השינויים העיקריים המוזכרים בתביעה: צורך לבצע בדיקות קרקעיות רבות בשל איחור ניכר של נת"ע במסירת סקר הקרקעות; ושינוי תכנון המבנה החיצוני של התחנות, לו היו השלכות ניכרות. בתביעה נמנים עשרות שינויים, שלטענת התובעת - העלות שלהם נעה בין מאות דולרים בודדים לבין 700,000 דולר. התובעת מוסיפה, כי היא נשאה בעלויות נוספות בדמות הריבית ששילמה על המימון לו נדרשה, השקעת מאות שעות עבודה בטיפול בשינויים וניהול מו"מ מחודש עם נת"ע. היא גם אומרת כי בניגוד להסכם לפיו מגעיה יהיו רק עם נת"ע - באופן היה עליה להתנהל מול חמישה גורמים שונים שלא היו מתואמים ביניהם. התביעה הוגשה באמצעות עוה"ד דן פרידמן ויואב זטורסקי, וטרם הוגש כתב הגנה.